Договор
ФИО___________________, паспорт: серия номер _________, кем и когда выдан_____________________проживающий (ая) по адресу_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО Компани», в лице Генерального директора Королевой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по— отдельности —"Сторона", заключили настоящий договор (далее— «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Техническое задание— исходный документ, содержащий в себе цели и задачи, описание первичных данных, требования и пожелания Заказчика на проектирование, который устанавливает основное назначение разрабатываемого проекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования. Техническое задание является юридическим документом— как приложение включается в договор между Заказчиком и Исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения. Все изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно согласуются с заказчиком и им утверждаются.
1.2. Дизайн-проект— это комплект документов и материалов определённого свойства, а именно, характеризующих все функциональные, эргономические, пространственные, художественные, технические решения по дизайну интерьера помещения. Включает в себя несколько разделов, каждый из которых несёт свою смысловую нагрузку. В целом дизайн-проект является прописанной концепцией дизайна для конкретного объекта.
1.3. Концепция дизайна— это основная мысль дизайна, главная идея, которой должны подчиняться все решения и задумки дизайнера для создания целостного гармоничного интерьера.
1.4. Стилевое решение интерьера— это совокупность признаков, отличающих разные направления в эстетике, оформления, меблировке и декорировании помещений.
1.5. Эскиз— предварительный набросок, фиксирующий основной замысел, не предполагаемый как окончательная работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. Может быть выполнен в различной технике.
1.6. Концептуальное решение интерьера— вариант эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.
1.7. Коллаж интерьера помещений (фр. «collage"— «приклеивание»)— это технический прием создания презентации с помощью приклеивания разных по цвету и фактуре предметов, материалов на какую-либо основу, может быть выполнен на бумаге или в компьютерной программе, дает представление о цветовом и стилевом решении будущего интерьера еще на стадии разработки идеи.
1.8. Планировочное решение— проектные материалы, представляющие поэтажные планы объекта, проработанные с учётом планировочной схемы, где определены набор помещений, их назначение и функциональные взаимосвязи, а также где взаимосвязаны габариты и форма помещений в плане и в общем объёме объекта.
1.9. 3d-визуализация интерьера— фотореалистичное изображение помещения, которое создано на основе трехмерной модели, позволяющее получить представление об объекте до того, как он будет воплощен в реальность.
1.10. Проектная документация (рабочие чертежи) — все необходимые чертежи для реализации эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).
1.11. Ведомость—документ, оформленный в виде списка, в котором указана информация о количестве материалов, мебели и других элементов интерьера, требуемых на отделке. В рамках ведомостей услуга поиска цены не оказывается.
1.12. Формирование бюджета-услуга по поиску стоимости отделочных материалов, предметов мебели и оборудования, сантехники, освещения, указанных в проекте. Результатом работы является подробная ведомость в которой указывается: артикул товара, техническая характеристика, фото, производитель, цена товара (при необходимости).
1.13. Комплектация объекта. Услуга по приобретению всех необходимых отделочных материалов, предметов мебели, сантехники, освещения, согласованных в проекте. Проверка всех товаров по качеству, выявление брака поставляемой продукции. Поиск материалов и товаров взамен снятых с производства или сильно подорожавших с момента проекта до момента закупки.
1.14. Проект ВК (водоснабжение и канализация)— общие данные, план помещения с расстановкой сантехнических приборов, план помещения с трубопроводами системы водоснабжения, схема и спецификация оборудования водомерного узла, план помещения с трубопроводами системы канализации, спецификация оборудования, изделий и материалов систем водоснабжения и канализации, иные сведения, необходимые для монтажа систем водоснабжения и канализации.
1.15. Проект ЭОМ (электрооборудование и материалы)— общие данные, план сетей электроосвещения, план розеточных сетей, план сетей питания теплых полов, кондиционеров, водонагревателей, иных крупных потребителей, однолинейная расчетная схема ЩР, спецификация оборудования, кабельной продукции, электроустановочных изделий и материалов, иные сведения, необходимые для монтажа системы электроснабжения.
1.16. Проект отопления— общие данные, план с трубопроводами радиаторного отопления, аксонометрическая схема системы отопления, схема распределительного коллектора, спецификация оборудования, изделий и материалов, иные сведения, необходимые для монтажа системы отопления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта в жилые помещения Заказчика, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2.2. Задание на разработку дизайн-проекта является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) и содержит пожелания Заказчика к дизайну жилого помещения, а также характеристики жилого помещения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
2.3. Результатом работы по настоящему Договору являются:
· дизайн-проект на бумажном носителе (один экземпляр), содержащий разделы, указанные в "Перечне выполняемых работ и календарном плане" (далее — Приложении № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), распечатку эскизов планировки жилого помещения Заказчика, пояснительную записку к файлу и эскизам, включающую колористическое решение дизайн-проекта, а также в электронном виде в формате PDF, подготовленный с помощью программного обеспечения AUTOCAD, 3DMAX, ARCHICAD
2.4. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей выполнения строительно-ремонтных работ в помещении, указанном в п. 2.1 настоящего договора. Результат работ по настоящему договору должен соответствовать действующим нормативам в области архитектуры и строительства, а также содержать информацию, достаточную для осуществления строительно-ремонтных работ.
2.5. Исполнитель обязуется выполнить работы (этапы работ) по разработке дизайн-проекта и жилого помещения Заказчика в сроки, согласованные Сторонами в Приложение № 2. Сроки начала и окончания каждого этапа, указываются в Приложении № 2. Работы выполняются поэтапно.
2.6. Площадь помещений после обмеров составляет: ____ м2.
2.7. Оплата рассчитывается за 1 (один) м2 работ. После обмеров в случае расхождения ранее заявленной площади, Заказчик и Исполнитель, далее (Стороны), производят сверку оплат и их перерасчет. Стоимость работ составляет: _______ (________________________________________________________) рублей ___ копеек, за метр квадратный общей площади помещений, без учета НДС.
2.8. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения, разрабатываются на основании согласованных и подписанных коллажей. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по 2 ракурса 3D изображения на одно помещение.
2.9. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки «3D» фотореалистичного изображения, Исполнитель предоставляет Заказчику одну корректировку на помещение. Корректировка «3D» фотореалистичного изображения включает: поправки по цветовой гамме, поправки по освещению, замена некоторых материалов, но не более 2 (двух) поправок на помещение.
2.10. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость дополнительных «3D» изображений Стороны составляют дополнительное соглашение по оплатам и работам, согласно прайс листу Исполнителя: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за 1 (один) м2, без учета НДС. Расчет по дополнительному соглашению производится исходя из площади новых «3D» изображений.
2.11. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
2.12. Во всех случаях приостановления работ Исполнителем, последний в течение одного рабочего дня направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление по приостановке работ с указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки. В случае не направления уведомления Исполнитель несет ответственность за просрочку сроков выполнения работ, несмотря на их приостановление.
2.13. Работы считаются выполненными и принятыми с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
2.14. Промежуточная сдача-приемка работ осуществляется после выполнения каждого этапа работ в соответствии с Приложением № 2.
2.15. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки результата выполненных работ, одним из способов, предусмотренных п. 9.2 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Для целей настоящего Договора, Стороны определили, что мотивированным отказ может быть заявлен Заказчиком, в случае несоответствия объема выполненных работ, предусмотренному Договором. Положения настоящего пункта распространяются в том числе на промежуточные акты сдачи-приёмки выполненных работ (п.2.15.2).
2.15.1. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) и подписания акта сдачи-приемки, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
2.15.2. В случае направления Заказчику промежуточного результата работ (включая, но не ограничиваясь— различные эскизы, планы, отдельные дизайнерские, цветовые решения), Заказчик обязан утвердить и принять такие результаты работ в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты их направления Исполнителем, одним из способов, предусмотренных п.8.2 Договора.
2.15.3. В случае просрочки утверждения и приемки работ Заказчиком в соответствии с п.2.15 -2.15.2 настоящего Договора работы считаются выполненными и принятыми им в полном объеме без замечаний и подлежат оплате на условиях настоящего договора.
2.16. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Техническое задание— исходный документ, содержащий в себе цели и задачи, описание первичных данных, требования и пожелания Заказчика на проектирование, который устанавливает основное назначение разрабатываемого проекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования. Техническое задание является юридическим документом— как приложение включается в договор между Заказчиком и Исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения. Все изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно согласуются с заказчиком и им утверждаются.
1.2. Дизайн-проект— это комплект документов и материалов определённого свойства, а именно, характеризующих все функциональные, эргономические, пространственные, художественные, технические решения по дизайну интерьера помещения. Включает в себя несколько разделов, каждый из которых несёт свою смысловую нагрузку. В целом дизайн-проект является прописанной концепцией дизайна для конкретного объекта.
1.3. Концепция дизайна— это основная мысль дизайна, главная идея, которой должны подчиняться все решения и задумки дизайнера для создания целостного гармоничного интерьера.
1.4. Стилевое решение интерьера— это совокупность признаков, отличающих разные направления в эстетике, оформления, меблировке и декорировании помещений.
1.5. Эскиз— предварительный набросок, фиксирующий основной замысел, не предполагаемый как окончательная работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. Может быть выполнен в различной технике.
1.6. Концептуальное решение интерьера— вариант эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.
1.7. Коллаж интерьера помещений (фр. «collage"— «приклеивание»)— это технический прием создания презентации с помощью приклеивания разных по цвету и фактуре предметов, материалов на какую-либо основу, может быть выполнен на бумаге или в компьютерной программе, дает представление о цветовом и стилевом решении будущего интерьера еще на стадии разработки идеи.
1.8. Планировочное решение— проектные материалы, представляющие поэтажные планы объекта, проработанные с учётом планировочной схемы, где определены набор помещений, их назначение и функциональные взаимосвязи, а также где взаимосвязаны габариты и форма помещений в плане и в общем объёме объекта.
1.9. 3d-визуализация интерьера— фотореалистичное изображение помещения, которое создано на основе трехмерной модели, позволяющее получить представление об объекте до того, как он будет воплощен в реальность.
1.10. Проектная документация (рабочие чертежи) — все необходимые чертежи для реализации эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).
1.11. Ведомость—документ, оформленный в виде списка, в котором указана информация о количестве материалов, мебели и других элементов интерьера, требуемых на отделке. В рамках ведомостей услуга поиска цены не оказывается.
1.12. Формирование бюджета-услуга по поиску стоимости отделочных материалов, предметов мебели и оборудования, сантехники, освещения, указанных в проекте. Результатом работы является подробная ведомость в которой указывается: артикул товара, техническая характеристика, фото, производитель, цена товара (при необходимости).
1.13. Комплектация объекта. Услуга по приобретению всех необходимых отделочных материалов, предметов мебели, сантехники, освещения, согласованных в проекте. Проверка всех товаров по качеству, выявление брака поставляемой продукции. Поиск материалов и товаров взамен снятых с производства или сильно подорожавших с момента проекта до момента закупки.
1.14. Проект ВК (водоснабжение и канализация)— общие данные, план помещения с расстановкой сантехнических приборов, план помещения с трубопроводами системы водоснабжения, схема и спецификация оборудования водомерного узла, план помещения с трубопроводами системы канализации, спецификация оборудования, изделий и материалов систем водоснабжения и канализации, иные сведения, необходимые для монтажа систем водоснабжения и канализации.
1.15. Проект ЭОМ (электрооборудование и материалы)— общие данные, план сетей электроосвещения, план розеточных сетей, план сетей питания теплых полов, кондиционеров, водонагревателей, иных крупных потребителей, однолинейная расчетная схема ЩР, спецификация оборудования, кабельной продукции, электроустановочных изделий и материалов, иные сведения, необходимые для монтажа системы электроснабжения.
1.16. Проект отопления— общие данные, план с трубопроводами радиаторного отопления, аксонометрическая схема системы отопления, схема распределительного коллектора, спецификация оборудования, изделий и материалов, иные сведения, необходимые для монтажа системы отопления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта в жилые помещения Заказчика, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2.2. Задание на разработку дизайн-проекта является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) и содержит пожелания Заказчика к дизайну жилого помещения, а также характеристики жилого помещения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
2.3. Результатом работы по настоящему Договору являются:
· дизайн-проект на бумажном носителе (один экземпляр), содержащий разделы, указанные в "Перечне выполняемых работ и календарном плане" (далее — Приложении № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), распечатку эскизов планировки жилого помещения Заказчика, пояснительную записку к файлу и эскизам, включающую колористическое решение дизайн-проекта, а также в электронном виде в формате PDF, подготовленный с помощью программного обеспечения AUTOCAD, 3DMAX, ARCHICAD
2.4. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей выполнения строительно-ремонтных работ в помещении, указанном в п. 2.1 настоящего договора. Результат работ по настоящему договору должен соответствовать действующим нормативам в области архитектуры и строительства, а также содержать информацию, достаточную для осуществления строительно-ремонтных работ.
2.5. Исполнитель обязуется выполнить работы (этапы работ) по разработке дизайн-проекта и жилого помещения Заказчика в сроки, согласованные Сторонами в Приложение № 2. Сроки начала и окончания каждого этапа, указываются в Приложении № 2. Работы выполняются поэтапно.
2.6. Площадь помещений после обмеров составляет: ____ м2.
2.7. Оплата рассчитывается за 1 (один) м2 работ. После обмеров в случае расхождения ранее заявленной площади, Заказчик и Исполнитель, далее (Стороны), производят сверку оплат и их перерасчет. Стоимость работ составляет: _______ (________________________________________________________) рублей ___ копеек, за метр квадратный общей площади помещений, без учета НДС.
2.8. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения, разрабатываются на основании согласованных и подписанных коллажей. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику по 2 ракурса 3D изображения на одно помещение.
2.9. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки «3D» фотореалистичного изображения, Исполнитель предоставляет Заказчику одну корректировку на помещение. Корректировка «3D» фотореалистичного изображения включает: поправки по цветовой гамме, поправки по освещению, замена некоторых материалов, но не более 2 (двух) поправок на помещение.
2.10. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость дополнительных «3D» изображений Стороны составляют дополнительное соглашение по оплатам и работам, согласно прайс листу Исполнителя: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за 1 (один) м2, без учета НДС. Расчет по дополнительному соглашению производится исходя из площади новых «3D» изображений.
2.11. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
2.12. Во всех случаях приостановления работ Исполнителем, последний в течение одного рабочего дня направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление по приостановке работ с указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки. В случае не направления уведомления Исполнитель несет ответственность за просрочку сроков выполнения работ, несмотря на их приостановление.
2.13. Работы считаются выполненными и принятыми с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
2.14. Промежуточная сдача-приемка работ осуществляется после выполнения каждого этапа работ в соответствии с Приложением № 2.
2.15. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки результата выполненных работ, одним из способов, предусмотренных п. 9.2 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Для целей настоящего Договора, Стороны определили, что мотивированным отказ может быть заявлен Заказчиком, в случае несоответствия объема выполненных работ, предусмотренному Договором. Положения настоящего пункта распространяются в том числе на промежуточные акты сдачи-приёмки выполненных работ (п.2.15.2).
2.15.1. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) и подписания акта сдачи-приемки, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
2.15.2. В случае направления Заказчику промежуточного результата работ (включая, но не ограничиваясь— различные эскизы, планы, отдельные дизайнерские, цветовые решения), Заказчик обязан утвердить и принять такие результаты работ в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты их направления Исполнителем, одним из способов, предусмотренных п.8.2 Договора.
2.15.3. В случае просрочки утверждения и приемки работ Заказчиком в соответствии с п.2.15 -2.15.2 настоящего Договора работы считаются выполненными и принятыми им в полном объеме без замечаний и подлежат оплате на условиях настоящего договора.
2.16. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
ООО"ЛЕО Компани"
129 110, г.Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Мещанский,
ул.Средняя Переяславская,
д.27, стр.1, помещ. 1Н
тел. 8 (495) 233-46-55
www. leo-company.ru
office@leo-company.ru
ДОГОВОР № ____/23
на разработку дизайн-проекта жилого помещения
г.Москва «____» ________________ 2023г.
129 110, г.Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Мещанский,
ул.Средняя Переяславская,
д.27, стр.1, помещ. 1Н
тел. 8 (495) 233-46-55
www. leo-company.ru
office@leo-company.ru
ДОГОВОР № ____/23
на разработку дизайн-проекта жилого помещения
г.Москва «____» ________________ 2023г.
Остались вопросы?
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами в течении 5 минут!
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после согласования Сторонами Задания на разработку дизайн— проекта приступить к выполнению работы.
3.1.2. Выполнить работу в соответствии с заданием Заказчика в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.1.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ в полном объеме направить Заказчику уведомление о готовности работ к приемке, акт сдачи-приемки выполненных работ, результат выполненных работ в электронном виде.
3.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика.
3.1.5. Согласовывать готовый дизайн-проект жилого помещения с Заказчиком.
3.1.6. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы (этапа работы) и оригиналы документов, указанных в п.3.1.3 настоящего Договора.
3.1.7. При обнаружении недостатков Заказчиком в срок не более 14 (четырнадцать) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, в дизайн-проекте жилого помещения, Исполнитель по требованию Заказчика обязан внести изменения в дизайн-проект и передать Заказчику исправленный вариант в течение срока, который необходим для выполнения таких изменений. Сопоставимый срок определяется на основании Приложения № 2 для сопоставимого объема работ.
3.1.8. Исполнитель имеет право передавать результат работы в печатные издания, размещать на сайте компании без указания личных и конфиденциальных данных Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора обсудить с Исполнителем и подписать Задание на разработку дизайн— проекта (Приложение № 1).
3.2.2. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям настоящего Договора и Приложению № 3.
3.2.3. Использовать дизайн-проект исключительно для целей, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора.
3.2.4. Оказывать содействие Исполнителю в разработке дизайн-проекта жилого помещения.
3.2.5. После получения от Исполнителя, документов, указанных в п.3.1.3 Договора, Заказчик в пределах срока, предусмотренного п.2.15 Договора обязан назначить Исполнителю время приемки результата выполненных работ. В случае фактической приемки работ после указанного срока по вине Заказчика или назначения даты и времени приемки за пределами срока, указанного в п.2.15 настоящего Договора, Заказчик обязуется заплатить Исполнителю неустойку, в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки.
3.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работы (этапа работы), принять документы, указанные в Приложении № 2 и п.3.1.3. настоящего Договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
3.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.3.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, согласно Приложению № 2.
3.3.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки (реальный ущерб), причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу. Упущенная выгода также подлежит возмещению.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и/или промежуточных актов выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
3.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
3.4.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
3.4.5. В одностороннем порядке изменить сроки выполнения работ, в случае невозможности их выполнения по вине Заказчика (в том числе несвоевременное согласование промежуточных результатов)
4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________________________, без учета НДС, что соответствует принятой Сторонами проектируемой площади ___ м2, согласно Приложению № 1 и ставке проектирования в размере ___________ (______________________________________________________________________) рублей 00 копеек за (один) м2 , без учета НДС.
4.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в порядке и сроки, указанные в Приложении № 3 «График (порядок) платежей» к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3. Стоимость работ по настоящему Договору предусматривает единоразовое выполнение работ в соответствии с заданием Заказчика (Приложение № 1).
4.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или уплаты денежных средств в наличной форме.
4.5. В случае выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, такие работы выполняются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Уполномоченные представители Исполнителя: Симарев Сергей Сергеевич— Технический директор, Колесников Леонид Александрович— Исполнительный директор. Уполномоченный представитель Заказчика— ______________________________________________________________________.
5.2. Внесение изменений в согласованный Сторонами дизайн— проект и/или согласованные этапы работ, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора, по инициативе Заказчика оформляется дополнительными соглашениями и подлежит дополнительной оплате в соответствии с расценками Исполнителя на дату заключения дополнительного соглашения. Оплата таких дополнительных работ производиться Заказчиком в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения счета за такие работы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), указанных в п. 2.6. настоящего Договора и Приложении № 2, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работы по настоящему Договору (п.4.1. Договора) за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.
6.2. За нарушение предусмотренных Договором сроков оплаты, выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком работы (этапа работы) Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0, 5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Изменения настоящего Договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон, при условии уведомления о расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, не разглашать эти сведения третьей
9.2. Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не будут распространяться на общедоступную информацию без согласия Сторон
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Уполномоченные представители Исполнителя:
¾ Королев Виктор Игоревич— Коммерческий директор, тел.: 8(926)011−28−84;
¾ Симарев Сергей Сергеевич— Технический директор, тел.:8(985)155−23−33;
¾ Колесников Леонид Александрович— Исполнительный директор,
тел.: 8(985)155−23−33;
¾ Забелина Александра Анатольевна— Менеджер проектов, тел.: 8(967)158−77−20.
10.3. Уполномоченный представитель Заказчика: ________________________________
10.4. Стороны устанавливают следующие способы связи для передачи юридически значимых сообщений:
10.4.1. По средствам электронной почты:
—Адрес электронного почтового ящика Заказчика: ____________________
—Адрес электронного почтового адреса Подрядчика: office@leo-company.ru, или любой другой адрес корпоративной электронный почты, принадлежащий домену leo-company.ru
10.4.2. По средствам почты и/или курьерской доставки:
—Адрес для корреспонденции Заказчика: _____________________________.
—Адрес для корреспонденции Подрядчика: 107 564, Москва г, Краснобогатырская ул., дом № 6, строение 8, офис 23.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6. Приложения:
10.6.1. Задание на разработку дизайн-проекта (Приложение № 1).
10.6.2. Перечень работ и календарный план (Приложение № 2).
10.6.3. График (порядок) платежей (Приложение № 3).
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО "ЛЕО Компани"
129 110, г.Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Мещанский,
ул.Средняя Переяславская,
д.27, стр.1, помещ. 1Н
ИНН 7 702 785 602
ОГРН 1 127 746 214 760
р/с 407 702 810 402 730 003 459
к/с 301 101 810 200 000 000 593
БИК 44 525 593
АО «АЛЬФА-БАНК»
8(495) 233— 46— 55
Приложение № 2
к Договору № ___/23
от"____" _______________ 2023г.
на разработку дизайн проекта
жилого помещения
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ И СОСТАВ ПРОЕКТА.
Заказчик:
Исполнитель: ООО "ЛЕО Компани"
Дата начала работ: «___» ___________ 2023г.
№
Состав проектных работ
Стоимость (руб./м2)
Дизайн-проект интерьера
2. Ведомость чертежей.
3. Пояснительная записка.
4. Обмерный план.
5. Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники (не более 3х вариантов).
6. План привязки сантехнического оборудования с указанием подвода воды и отвода канализации.
7. План демонтажа (при необходимости).
8. Монтажный план (при необходимости).
9. Схема дверей с указанием проемов и открывания.
10. План потолков с указанием типа материала, узлов и сечений.
11. Схема размещения светильников с привязками.
12. Схема размещения выключателей с привязками (сценарии включения освещения).
13. Схема розеточных групп и электровыводов (совместно с привязками щитовых.
14. План размещения электрооборудования.
15. Схема теплых полов с указанием площадей и привязкой к терморегуляторам.
16. Схема размещения сантехнических приборов с привязками (технические характеристики согласованной сантехники).
17. План полов с указанием типа покрытия и размеров.
18. План раскладки напольных материалов (пироги полов).
19. План кондиционеров (при необходимости).
20. План вентиляционных решёток (при необходимости).
21. План радиаторов (при необходимости).
22. План схема с указанием отделочных материалов.
23. Развертки стен с керамогранитом или мрамором, или ониксом и т.д. (площади укладки).
24. Развертки стен со всеми отделочными материалами.
25. План потолочных карнизов (при необходимости).
26. План плинтусов.
27. Габаритные чертежи заказной мебели.
28. Ведомости настенных отделочных материалов.
29. Ведомости напольных отделочных материалов.
30. Ведомости потолочных отделочных материалов.
31. Ведомости дверей.
32.Детальная проработка кухни (габаритные чертежи мебели техника, розетки, ввод воды, канализация, вытяжка и все необходимые выводы и подключения).
33. Ведомость осветительных приборов.
34. Ведомость радиаторов и полотенцесушителей.
35. Ведомость мебели.
36. Ведомость дверей.
37. Ведомость подоконников (материал).
38. Ведомость розеток и выключателей.
39. Ведомость отделки потолков.
40. Ведомости отделки полов.
41. Ведомость сантехники.
42. Коллажи (определение стилистики, подбор отделочных материалов, цветовое решение, определение в целом образа будущего интерьера) не более 2х вариантов на помещение.
43. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения (все помещения по два ракурса на помещение).
№
этапа
работ
Календарный план выполняемых работ
Начальный
и конечный сроки выполнения работ
1
Первый этап разработки дизайн-проекта
1. Составление ТЗ на проектные работы
2. Обмеры и выполнение обмерных чертежей
3. Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники (3-варианта) с размерами
__ рабочих дней
2
Второй этап разработки дизайн проекта
1. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения
___ рабочих дней
после согласования первого этапа работ
3
Третий этап разработки дизайн проекта
1. Разработка рабочей документации
___ рабочих дней
после согласования второго этапа работ
Приложение № 3
к Договору № ___/23
от"____" _______________ 2023г.
на разработку дизайн проекта
жилого помещения
График (порядок) платежей.
1. Стоимость работ на дату подписания Договора № __/23 от "____" __________ 2023г. на разработку дизайн— проекта жилого помещения составила: _________________ (____________________________________________________) рублей __ копеек, без учета НДС.
2. Оплата по Договору № __/23 от "____" __________ 2023г. на разработку дизайн— проекта жилого помещения осуществляется в следующем порядке и сроки:
2.1.
В течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора и получения от Исполнителя счета на аванс, Заказчик производит авансовый платеж в размере: _____________________ (__________________________________) рублей _____ копеек, без учета НДС.
2.2. В течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ по закрытию второго этапа и получения от Исполнителя счета на оплату, Заказчик производит платеж в размере: _____________ (_________________________________) рублей ____ копеек, без учета НДС.
2.3. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по закрытию третьего этапа и получения от Исполнителя счета на оплату, Заказчик производит платеж в размере: _____________ (______________________________________) рублей _____ копеек, без учета НДС.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после согласования Сторонами Задания на разработку дизайн— проекта приступить к выполнению работы.
3.1.2. Выполнить работу в соответствии с заданием Заказчика в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.1.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ в полном объеме направить Заказчику уведомление о готовности работ к приемке, акт сдачи-приемки выполненных работ, результат выполненных работ в электронном виде.
3.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика.
3.1.5. Согласовывать готовый дизайн-проект жилого помещения с Заказчиком.
3.1.6. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы (этапа работы) и оригиналы документов, указанных в п.3.1.3 настоящего Договора.
3.1.7. При обнаружении недостатков Заказчиком в срок не более 14 (четырнадцать) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, в дизайн-проекте жилого помещения, Исполнитель по требованию Заказчика обязан внести изменения в дизайн-проект и передать Заказчику исправленный вариант в течение срока, который необходим для выполнения таких изменений. Сопоставимый срок определяется на основании Приложения № 2 для сопоставимого объема работ.
3.1.8. Исполнитель имеет право передавать результат работы в печатные издания, размещать на сайте компании без указания личных и конфиденциальных данных Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора обсудить с Исполнителем и подписать Задание на разработку дизайн— проекта (Приложение № 1).
3.2.2. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям настоящего Договора и Приложению № 3.
3.2.3. Использовать дизайн-проект исключительно для целей, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора.
3.2.4. Оказывать содействие Исполнителю в разработке дизайн-проекта жилого помещения.
3.2.5. После получения от Исполнителя, документов, указанных в п.3.1.3 Договора, Заказчик в пределах срока, предусмотренного п.2.15 Договора обязан назначить Исполнителю время приемки результата выполненных работ. В случае фактической приемки работ после указанного срока по вине Заказчика или назначения даты и времени приемки за пределами срока, указанного в п.2.15 настоящего Договора, Заказчик обязуется заплатить Исполнителю неустойку, в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки.
3.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работы (этапа работы), принять документы, указанные в Приложении № 2 и п.3.1.3. настоящего Договора.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
3.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.3.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, согласно Приложению № 2.
3.3.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки (реальный ущерб), причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу. Упущенная выгода также подлежит возмещению.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и/или промежуточных актов выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
3.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
3.4.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
3.4.5. В одностороннем порядке изменить сроки выполнения работ, в случае невозможности их выполнения по вине Заказчика (в том числе несвоевременное согласование промежуточных результатов)
4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена настоящего Договора составляет ______________________________________, без учета НДС, что соответствует принятой Сторонами проектируемой площади ___ м2, согласно Приложению № 1 и ставке проектирования в размере ___________ (______________________________________________________________________) рублей 00 копеек за (один) м2 , без учета НДС.
4.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в порядке и сроки, указанные в Приложении № 3 «График (порядок) платежей» к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3. Стоимость работ по настоящему Договору предусматривает единоразовое выполнение работ в соответствии с заданием Заказчика (Приложение № 1).
4.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или уплаты денежных средств в наличной форме.
4.5. В случае выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, такие работы выполняются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Уполномоченные представители Исполнителя: Симарев Сергей Сергеевич— Технический директор, Колесников Леонид Александрович— Исполнительный директор. Уполномоченный представитель Заказчика— ______________________________________________________________________.
5.2. Внесение изменений в согласованный Сторонами дизайн— проект и/или согласованные этапы работ, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора, по инициативе Заказчика оформляется дополнительными соглашениями и подлежит дополнительной оплате в соответствии с расценками Исполнителя на дату заключения дополнительного соглашения. Оплата таких дополнительных работ производиться Заказчиком в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения счета за такие работы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), указанных в п. 2.6. настоящего Договора и Приложении № 2, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работы по настоящему Договору (п.4.1. Договора) за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.
6.2. За нарушение предусмотренных Договором сроков оплаты, выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком работы (этапа работы) Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0, 5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Изменения настоящего Договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон, при условии уведомления о расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, не разглашать эти сведения третьей
9.2. Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не будут распространяться на общедоступную информацию без согласия Сторон
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Уполномоченные представители Исполнителя:
¾ Королев Виктор Игоревич— Коммерческий директор, тел.: 8(926)011−28−84;
¾ Симарев Сергей Сергеевич— Технический директор, тел.:8(985)155−23−33;
¾ Колесников Леонид Александрович— Исполнительный директор,
тел.: 8(985)155−23−33;
¾ Забелина Александра Анатольевна— Менеджер проектов, тел.: 8(967)158−77−20.
10.3. Уполномоченный представитель Заказчика: ________________________________
10.4. Стороны устанавливают следующие способы связи для передачи юридически значимых сообщений:
10.4.1. По средствам электронной почты:
—Адрес электронного почтового ящика Заказчика: ____________________
—Адрес электронного почтового адреса Подрядчика: office@leo-company.ru, или любой другой адрес корпоративной электронный почты, принадлежащий домену leo-company.ru
10.4.2. По средствам почты и/или курьерской доставки:
—Адрес для корреспонденции Заказчика: _____________________________.
—Адрес для корреспонденции Подрядчика: 107 564, Москва г, Краснобогатырская ул., дом № 6, строение 8, офис 23.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6. Приложения:
10.6.1. Задание на разработку дизайн-проекта (Приложение № 1).
10.6.2. Перечень работ и календарный план (Приложение № 2).
10.6.3. График (порядок) платежей (Приложение № 3).
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО "ЛЕО Компани"
129 110, г.Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Мещанский,
ул.Средняя Переяславская,
д.27, стр.1, помещ. 1Н
ИНН 7 702 785 602
ОГРН 1 127 746 214 760
р/с 407 702 810 402 730 003 459
к/с 301 101 810 200 000 000 593
БИК 44 525 593
АО «АЛЬФА-БАНК»
8(495) 233— 46— 55
Приложение № 2
к Договору № ___/23
от"____" _______________ 2023г.
на разработку дизайн проекта
жилого помещения
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ И СОСТАВ ПРОЕКТА.
Заказчик:
Исполнитель: ООО "ЛЕО Компани"
Дата начала работ: «___» ___________ 2023г.
№
Состав проектных работ
Стоимость (руб./м2)
Дизайн-проект интерьера
2. Ведомость чертежей.
3. Пояснительная записка.
4. Обмерный план.
5. Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники (не более 3х вариантов).
6. План привязки сантехнического оборудования с указанием подвода воды и отвода канализации.
7. План демонтажа (при необходимости).
8. Монтажный план (при необходимости).
9. Схема дверей с указанием проемов и открывания.
10. План потолков с указанием типа материала, узлов и сечений.
11. Схема размещения светильников с привязками.
12. Схема размещения выключателей с привязками (сценарии включения освещения).
13. Схема розеточных групп и электровыводов (совместно с привязками щитовых.
14. План размещения электрооборудования.
15. Схема теплых полов с указанием площадей и привязкой к терморегуляторам.
16. Схема размещения сантехнических приборов с привязками (технические характеристики согласованной сантехники).
17. План полов с указанием типа покрытия и размеров.
18. План раскладки напольных материалов (пироги полов).
19. План кондиционеров (при необходимости).
20. План вентиляционных решёток (при необходимости).
21. План радиаторов (при необходимости).
22. План схема с указанием отделочных материалов.
23. Развертки стен с керамогранитом или мрамором, или ониксом и т.д. (площади укладки).
24. Развертки стен со всеми отделочными материалами.
25. План потолочных карнизов (при необходимости).
26. План плинтусов.
27. Габаритные чертежи заказной мебели.
28. Ведомости настенных отделочных материалов.
29. Ведомости напольных отделочных материалов.
30. Ведомости потолочных отделочных материалов.
31. Ведомости дверей.
32.Детальная проработка кухни (габаритные чертежи мебели техника, розетки, ввод воды, канализация, вытяжка и все необходимые выводы и подключения).
33. Ведомость осветительных приборов.
34. Ведомость радиаторов и полотенцесушителей.
35. Ведомость мебели.
36. Ведомость дверей.
37. Ведомость подоконников (материал).
38. Ведомость розеток и выключателей.
39. Ведомость отделки потолков.
40. Ведомости отделки полов.
41. Ведомость сантехники.
42. Коллажи (определение стилистики, подбор отделочных материалов, цветовое решение, определение в целом образа будущего интерьера) не более 2х вариантов на помещение.
43. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения (все помещения по два ракурса на помещение).
№
этапа
работ
Календарный план выполняемых работ
Начальный
и конечный сроки выполнения работ
1
Первый этап разработки дизайн-проекта
1. Составление ТЗ на проектные работы
2. Обмеры и выполнение обмерных чертежей
3. Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники (3-варианта) с размерами
__ рабочих дней
2
Второй этап разработки дизайн проекта
1. Эскизы будущего интерьера, предоставленные в виде «3D» фотореалистичного изображения
___ рабочих дней
после согласования первого этапа работ
3
Третий этап разработки дизайн проекта
1. Разработка рабочей документации
___ рабочих дней
после согласования второго этапа работ
Приложение № 3
к Договору № ___/23
от"____" _______________ 2023г.
на разработку дизайн проекта
жилого помещения
График (порядок) платежей.
1. Стоимость работ на дату подписания Договора № __/23 от "____" __________ 2023г. на разработку дизайн— проекта жилого помещения составила: _________________ (____________________________________________________) рублей __ копеек, без учета НДС.
2. Оплата по Договору № __/23 от "____" __________ 2023г. на разработку дизайн— проекта жилого помещения осуществляется в следующем порядке и сроки:
2.1.
В течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора и получения от Исполнителя счета на аванс, Заказчик производит авансовый платеж в размере: _____________________ (__________________________________) рублей _____ копеек, без учета НДС.
2.2. В течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ по закрытию второго этапа и получения от Исполнителя счета на оплату, Заказчик производит платеж в размере: _____________ (_________________________________) рублей ____ копеек, без учета НДС.
2.3. В течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по закрытию третьего этапа и получения от Исполнителя счета на оплату, Заказчик производит платеж в размере: _____________ (______________________________________) рублей _____ копеек, без учета НДС.
Остались вопросы?
Заполните эту форму и наши работники свяжутся с вами в течении 5 минут чтобы ответь на все ваши вопросы!